Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27e2c952-c4b8-45bc-83ad-92ad375ba19d
- Début de validité
- 30 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051408571/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051408571/article-8/versions/27e2c952-c4b8-45bc-83ad-92ad375ba19d/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Notes
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version 8 — MODIFIE
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 novembre 2020
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 novembre 2020 - art. 3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-17