Code du travail - Article L4532-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f94a1bf8-9d91-4752-950f-8a734ef1bf3f
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006903270/article-l4532-8/versions/f94a1bf8-9d91-4752-950f-8a734ef1bf3f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution d'un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L235-6 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. L235-6 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4532-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4532-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4744-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4463-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4511-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4532-52 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-54 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-59 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-62 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-64 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-65 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-70 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-75 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4532-82 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4544-20 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L235-6
- CONCORDANCE Article L235-6
- CONCORDE Article L235-6
- CONCORDE Article L235-6
Citations
- CITATION Article R4511-3
- CITATION Article R4532-52
- CITATION Article R4532-54
- CITATION Article R4532-59
- CITATION Article R4532-62
- CITATION Article R4532-64
- CITATION Article R4532-65
- CITATION Article R4532-70
- CITATION Article R4532-75
- CITATION Article R4532-82
- CITATION Article L4532-1
- CITATION Article L4532-17
- CITATION Article L4744-4
- CITATION Article L4744-4
- CITATION Article R4532-70
- CITATION Article R4544-20
- CITATION Article R4463-8